Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на заделку отмостки

Как самостоятельно отремонтировать отмостку вокруг дома Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома Юристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на ремонт отмосток жилого дома бесплатно. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома

Как самостоятельно отремонтировать отмостку вокруг дома Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома Юристы сайта Правовед. Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на ремонт отмосток жилого дома бесплатно. Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

Договор подряда не ремонт отмостки мкд в городе Москве Департамент капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы Акт государственной комиссии по приемке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на гг.

Похожие формы Акт выполненных работ по ремонту фундамента многоквартирного дома приложение к договору о выполнении работ по ремонту фундамента многоквартирного дома Акт выполненных работ по утеплению и ремонту фасада дома приложение к договору о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома Акт приема-передачи объекта для производства работ по утеплению и ремонту фасада дома приложение к договору о выполнении работ по утеплению и ремонту фасада дома Отчет о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках Городской целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на гг.

Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома 1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами из своих материалов комплекс работ по ремонту отмосток жилого дома Заказчика далее — Работы , расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. При выявлении в процессе ремонта необходимости выполнения дополнительных работ, Стороны согласовывают и оформляют условия их выполнения Дополнительным соглашением к настоящему договору об изменении объема и стоимости работ.

Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома 2. Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора; высокое качество производства работ, а также контроль за качеством поставленных для производства работ материалов; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных или закупленных им материалов, а также за качество выполняемых работ и соответствие их результатов нормам и требованиям действующих нормативных актов. Договор на ремонт отмостки мкд образец От проникновения влаги зазор защищается наполняющим его герметиком.

В соответствии со СНиП любая отмостка состоит из двух конструктивных слоев: Для устройства основания снимается плодородный слой земли и попеременно насыпается песок и щебень. Управляющая организация предоставляет услуги по содержанию и ремонту в границах эксплуатационной ответственности, которые определены в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме. Собственники передают, а Управляющая организация принимает права по пользованию и частичному распоряжению инженерным оборудованием для реализации настоящего Договора.

Управляющая организация обеспечивает Пользователей помещений коммунальными услугами: Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома 6. Приемка работ после завершения работ по ремонту электрощитов осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора. Договор подряда на ремонт отмосток жилого дома 4. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. За нарушение сроков выполнения и или сдачи работ, установленных п.

В случае обнаружения отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, заявить об этом Подрядчику, который обязан устранить указанные нарушения за свой счет в кратчайшие сроки. Образец договора на капитальный ремонт отмостки Подписать полученные от Подрядчика акты сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированные замечания по данным актам.

Акт сдачи-приемки выполненных работ считается подписанным обеими сторонами, а работы — выполненными с момента устранения замечаний Заказчика. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по настоящему договору в установленный договором срок. Особенности ремонта отмостки Если трескается отмостка, применяют полицементный раствор, образующийся путем смешивания клейкой смеси ПВА с цементным раствором.

С помощью такого же раствора заделывается трещина между фундаментом и отмосткой. В этом случае понадобится текущий ремонт отмостки дома. Попросим не путать его с капитальным ремонтом, когда понадобится практически полная замена бетонирования.

Текущий ремонт отмостки дома состоит в незначительном спектре работ, предназначение которых — удаление всех изъянов, образовавшихся в процессе эксплуатации под вредным воздействием окружающей среды и других факторов. Такой элемент состоит из двух составляющих — подстилающей части и покрытия. Первый слой предназначен для создания плотного и ровного основания, для его устройства используют глину, песок, гарцовку, мелкий щебень.

Покрытие должно быть водонепроницамым и трудно поддаваться подмыванию водой. Ремонт отмостки многоквартирного дома 6. Здравствуйте, Александр У Вас должен быть договор подряда и акт выполненных работ, если работы сделаны и приняты. Если деньги подрядчик не получил, можно их взыскать в судебном порядке. Наймите юриста для помощи 2. Управляющая компания не согласна с тем, что отмостка СНиП 2. Правы они? Да и сама деревяшка, набухнув и замерзнув, превращается в домкрат, распирающий бетон отмостки.

Такой подход очевидно в корне не верный. Шов должен герметизироваться сразу, а по мере старения герметика — ремонтироваться. Процесс довольно трудоемкий и однозначно никто в современной практике дачного строительства так не делает. И это вторая проблема, связанная со швами в бетонной отмостке.

Но, пожалуй, главным условием долговечности отмостки служит грамотно выполненная ливневая канализация и кольцевой дренаж вокруг дома. По ливневой канализации отводиться вода из водосточных труб, а дренаж по периметру строения как бы вытягивает воду из-под отмостки, предотвращая ее деформации. Мы настоятельно рекомендуем устройства указанных коммуникаций, а когда дом стоит в низине, просто не беремся делать отмостку без них. Договор подряда не ремонт отмостки мкд 2.

При выполнении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов о безопасности проводимых работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности. Как самостоятельно отремонтировать отмостку вокруг дома Перед проведением основных работ следует очистить поверхность старого покрытия от пыли и грязи. Расширить трещины и удалить полностью разрушенные участки. Загрунтовать края трещин для улучшения сцепления.

Чтобы заделать образовавшиеся промежутки для экономии цементного раствора можно использовать куски старой разрушенной отмостки. Для этого их раскладывают там перед заливкой. Разрушение отмостки вокруг здания, появление трещин и прорастание в них растительности под влиянием времени — обычное явление.

Особенно, если покрытие было уложено с нарушением технологии строительства. Если же проблема налицо, то ремонт отмостки возле дома своими руками или же с привлечением компетентных работников нужно провести оперативно, поскольку отмостке отведена важная роль — защита фундамента от проникновения осадков и образования повреждений при сильных морозах.

Мария Антонова.

Образец договора подряда на ремонт отмосток жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

Контакты Стоимость работ по отмостке вокруг дома Чтобы отмостка действительно защищала дом от дождевых и грунтовых вод, обеспечивая отличный водоотвод, следует пользоваться услугами профессионалов, а не случайных подрядчиков. В этом случае, даже если цена и будет выше, это будет грамотной инвестицией в свою недвижимость, обеспечивая долговечность здания. Выбираем материалы и тип отмостки Стандартный вариант отмостки дома Верхний слой отмостки должен сочетаться с фактурами и расцветками дорожек и фасада здания.

В стоимость расходов на создание отмостки дома входят подготовительные работы снимается верхний слой и проводится утрамбовка , проводится монтаж дренажной системы и отделочного материала. Весь этот процесс включает ряд особенностей и технологических аспектов, которые влияют на ее функции и стоимость. На первом этапе вынимаем грунт рядом с фундаментом Дренаж системы выполнен из гравийного камня Утрамбовка производится при помощи трамбовочной машины Укладываем армирующую сетку Квалифицированные специалисты никогда не забудут создать компенсационный шов между отмосткой и цоколем, что является неотъемлемым аспектом для достижения долговечности фундамента и подвала здания.

Для создания отмостки требуются разнообразные материалы в зависимости от ее типа: камень, бетон, щебень, плитка и другие. Современный рынок предлагает и штучные материалы для отмостки. Например, брусчатка или плитка доступны в широком диапазоне фактур и оттенков. Кроме того, они доступны и в большом количестве самых разных форм: прямоугольная, квадратная, волнистая, шестигранная и другие. Цены на отмостку брусчаткой Поверх цемента положена плитка Диапазон величин брусчатки варьируется по ширине от 6 до 20 см, по толщине от 4 до 10 см и длине от 10 до 30 см.

Наиболее распространенной толщиной плитки для отмостки является 6 см, так как ее вполне достаточно для сопротивлению нагрузки при ходьбе. Стоимость этого типа отмостки составляет от до руб. Стоимость зависит преимущественно от того, какой тип плитки используется для отмостки вокруг дома.

Стоимость работ выше для более дорогих материалов. При проведении разбивки старой отмостки с последующим уплотнением стоимость работ составит от руб.

Создание слоя песка 0,1м обойдется в руб. Отмостка бетонной брусчаткой Пример бетонной брусчатки Отмостка из бетонной брусчатки характеризуется своей прочностью и легко переносит перепады температуры. Благодаря разнообразным формам можно получить практически любой орнамент отмостки.

Швы между отдельными элементами материала заполняются песком. Стоимость работ по укладке подобной отмостки колеблется от до руб.

Полная стоимость работ с нуля составляет от руб. Цены на каменную отмостку дома Пример каменной отмостки дома Каменная отмостка является одной из разновидностей брусчатки, но такой вариант обойдется дороже, чем бетонный. Наиболее распространенным типом каменной брусчатки является гранитный, оттенки которого могут быть серым, красным, желтым и черным. Попадается также и мраморный тип с прожилками.

В зависимости от материала для отмостки вокруг дома, стоимость работ может варьироваться. Самым дорогим является гранит. В этом случае стоимость работ начинается в среднем от руб. Этот тип плитки бывает пиленым или колотым. Низкий выбор форм таких плиток не позволяет создавать существенно отличающиеся друг от друга отмостки. Обычно все, что можно найти — это прямоугольные или квадратные каменные плитки.

Это не позволяет использовать ее при реализации креативных проектов и необычных дизайнерских решений. Цена за 1 кв. Бетонная отмостка вокруг дома — цена Залитие бетонной отмостки Бетонная отмостка требует также монтаж опалубки от 45 руб. На заливку бетона и затирку верхнего слоя отмостки при помощи цемента придется выложить еще и 45 руб. Дренаж и отмостка цена Также не следует забывать и о дренаже. Дренажом называется конструкция инженерного типа, которая позволяет препятствовать подтопления зданий и сооружений, позволяя обеспечить водоотвод.

В данном случае, для отмостки используют горизонтальный тип дренажа, который обеспечивает отвод воды в дренажный колодец во избежание подтопления отмостки и прилегающих дорожек и газонов. Выбор в пользу наиболее дешевых асбестовых труб обойдется в руб.

Если отмостка требует гидроизоляции из пескобетона, то 1 кв. Отмостка дома, цена за погонный метр Цена устройства отмостки за прогонный метр складывается из таких составляющих, как ширина отмостки, объем основных работ, необходимость вспомогательных работ, тип подстилающего слоя и покрытия, технология укладки, цена на расходные материалы. Это дорогая работа. Естественно, такие работы стоят на порядок дешевле.

Ниже приведена сводная таблица по цене на отмостку вокруг дома цена за работу и материал , а именно бетонная, щебневая и отмостка из тротуарной плитки.

Контакты Стоимость работ по отмостке вокруг дома Чтобы отмостка действительно защищала дом от дождевых и грунтовых вод, обеспечивая отличный водоотвод, следует пользоваться услугами профессионалов, а не случайных подрядчиков. В этом случае, даже если цена и будет выше, это будет грамотной инвестицией в свою недвижимость, обеспечивая долговечность здания. Выбираем материалы и тип отмостки Стандартный вариант отмостки дома Верхний слой отмостки должен сочетаться с фактурами и расцветками дорожек и фасада здания.

Стоимость отмостки частного дома Гидроизоляция фундамента и отмостка здания. Статья как правильно положить отмостку, советы и инструкции. Часто говорят о многочисленных функциональных достоинствах отмостки. Однако многие из них носят надуманный характер. Основная функция элемента отмостка вокруг дома — защитная. Затем при большом повреждении используют битумную мастику, ею намазывают цоколь, когда выполнить эту работу не получается, то нужно сразу поместить в большое отслоение бетон, а в маленькое — раствор из цемента.

Современные строительные смеси появились не так давно, а до этого отмостку в обязательном порядке выполняли из глины.

Вокруг дома вырывали котлован, заполняли его глиной, послойно увлажняя и утрамбовывая. При этом старались сделать так, чтобы поверхность имела небольшой уклон от стены наружу для отвода осадков и талых вод.

Отмостка вокруг дома: устройство и возведение Своевременно до начала работ подготовить помещение для производства ремонтных работ: вывезти либо упаковать предметы мебели, застелить, если нужно пол, убрать мешающие работе предметы. Каждый этап данного процесса необходимо полностью соблюсти, ведь только строгое следование инструкции и технологии укладки отмостки сможет дать необходимый результат.

Стандартная экономия на процессе, выполнение работ безответственно или неумело, может привести к снижению роли отмостки и значительной минимизации ее основных защитных функций. Очень важный момент. Следует обильно смочить песок при помощи шланга и вновь утрамбовать. Процедуру эту проводим дважды. Мягкая отмостка для фундамента на сваях. Свайные фундаменты закладывают в нестабильный грунт и здесь идеально подойдёт мягкая эластичная отмостка.

Гидроизоляция фундамента — это тот этап, который является буквально основным при строительстве зданий и помещений. Но, помимо гидроизоляции фундамента, существует ещё один очень важный этап — отмостка и дренаж вокруг строения. Отмостка — это покрытие по периметру дома, предназначенное для защиты фундамента, цоколя и подвала от воды. Делается из водонепроницаемого материала под уклоном от фундамента.

Начнем с того, что определимся с шириной отмостки. Нужно сказать, что максимальных ограничений здесь не существует. Все зависит от персональных предпочтений человека. Однако минимальный порог присутствует. Он не должен быть меньше 80 см. От ширины сооружения зависит качество защиты фундамента.

Как правило, шире одного метра редко кто делает отмостку. С шириной определились. Отмостку из бетона делают в подавляющем большинстве случаев. Бетон — надежный, проверенный временем и не одним поколением пользователей материал. Практический каждый мужчина имеет представление о том, как сделать бетонную отмостку.

А зная нюансы ее заливки, может выполнить работу своими руками. Брусчатка из бетона. Пожалуй, самый популярный материал для отмостки. Утепление отмостки, а также её гидроизоляция выполняется материалами для защиты фундамента. Форма, цвет и ассортимент по типоразмеру такой брусчатки позволяет выбрать её для отмостки любого размера. Толщина брусчатки — от 4 до 10 см, ширина — до 20, а в длину она может быть до 28 см. Затем закладывают и утрамбовывают выемку мягкой глиной, обязательно с уклоном.

Засыпают песком с добавлением щебня или гравия, снова утрамбовывают и делают заливку цементным раствором. Ниже мы приведем некоторые из них, где поэтапно мастера рассказывают о все тонкостях и деталях данного мероприятия. С понятием мы разобрались, с назначением тоже все предельно ясно.

Теперь нужно определить для себя, какие же понадобятся материалы и оборудование, чтобы выполнить все работы качественно и правильно. Многими из тех пунктов, которые будут описаны нами ниже, люди часто пренебрегают. Перед тем, как уложить песок стоит уложить и гидроизоляционный слой с загибом и фиксацией на фундаменте здание. Гидроизоляционная мембрана идеально подойдет для этой операции. Наличие защитной полосы — обязательное условие эксплуатации любого дома.

Даже, если строение располагается в сухом климате, и почвы на участке не считаются сложными, отмостка все равно должна присутствовать. После определения необходимой ширины отмостки не забывайте — не менее см! После того как место высохнет, нужно заполнить его бетоном и закрыть клеенкой, подождать сутки и сверху налить раствор из цемента. Если делать отмостку с утеплением Сроки, указанные в ГПР являются принятыми, но их нарушение не может являться основанием для выплаты Подрядчиком пени за просрочку сроков, при этом Подрядчик имеет право в ходе работ изменить как даты начала и окончания работ по конкретным этапам, так и последовательность выполнения данных этапов, если это не повлияет на общий срок договора.

Устройство отмостки рекомендуется сразу после строительства дома, но бывает так, что ее монтаж происходит намного позже.

Этот факт очень важен, хотя, как говорят лучше поздно, чем никогда. И ещё отмостка стабилизирует воздушно-газовый режим в почве, окружающей фундамент. В состав грунта неизменно входит кислород, который нужен для роста растений и обеспечения жизнедеятельности почвенных микроорганизмов. Крупные вредители также создают ходы для поступления воздуха в почву; Гравийная отмостка из булыжника, бутового камня не стала популярной в силу нескольких причин: сложность трамбовки, неудобство передвижения, необходимость постоянно подправлять покрытие его может размыть неорганизованный водоотвод , возможность проростания сорняков.

Отмостка из камня — хороший вариант, но более сложный монтаж и дороговизна по сравнению с плиткой. Прямого указания в Правилах и в Жилищном Кодексе на отмостки нет. Есть ссылка на ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и или нежилого помещения включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции.

С другой стороны, устраивать отмостку целиком и сразу чревато порчей плитки, например, от падающих с высоты ошмётков строительных смесей. Если же облагородить прилегающую полосу хотя бы до уровня подсыпки, работы можно существенно облегчить. Но, повторимся, действовать нужно в зависимости от типа устройства отмостки. Устройство отмостки вокруг дома своими руками призвано не просто защитить дом от влаги.

Отмостка может быть рассмотрена, как элемент благоустройства всего участка. В идеале отмосткой занимаются на этапе мощения тропинок, устройства тротуаров и подъездов, а выглядит она органично тогда, когда по используемым материалам совпадает с теми же дорожками.

Исходя из тенденции популярности применения, а также свойств гидроизоляции, выбор падает на глину. Благодаря отмостке вода по лоткам будет стекать в открытый дренаж канава, водоем или в сточный колодец.

В крайнем случае она будет просто отводиться от фундамента на безопасное расстояние. Мягкий метод хорош тем, что не подразумевает проведения дополнительных бетонных работ.

Однако в этом случае подсыпку нужно выполнять строго послойно, трамбуя каждый слой до соответствующей плотности. Основная трудность в том, чтобы обеспечить как можно более высокую гигроскопичность материала, насыпанного поверх гидробарьера. Весной необходимо осмотреть отмостку, если она отошла от фундамента, на ней появились трещины, отслоения или осыпания, то нужно провести срочный ремонт. Его можно сделать самому, для этого не нужно быть профессионалом.

Но даже если вода замёрзнет сразу под поверхностью отмостки, это с высокой вероятностью приведёт к вздутию и порче покрытия. Правильная утепленная отмостка вокруг дома Такой подход к организации и практическому выполнению данного рода работ позволяет добиться максимальной прочности и долговечности, подкрепляющиеся эстетическим дополнением возводимого сооружения. Работы по устройству начинаются непосредственно после завершения монтажа кровли. Дождевая вода и вся влага, которая накапливающаяся вблизи дома, в зимний период будет замерзать на самой отмостке либо же за ее пределами, что также положительно сказывается на долговечности и общем состоянии фундамента.

Отмостка вокруг дома своими руками Затем на подготовленные участки насыпают щебенку, песок или гравий, если такие материалы отсутствуют, их заменяют осколками кирпичей. Сверху наливают бетонную смесь и разравнивают. При этом не должно быть стыков с целыми частями отмостки, нужно сделать так, чтобы все было ровно и отремонтированные места не выпирали и не отличались от основного сооружения. Дело в том, что шапка снега и наледи, образующаяся в непосредственной близости к цоколю, имеет свойство подтаивать днём.

Просачивание влаги как в грунт, так и в толщу подсыпки имеет резко негативные последствия и совершенно не важно, что объём поступающей воды попросту мизерный. Но для рядового дачника, который постоянно занимается огородничеством и садоводческой деятельностью, данный процесс может показаться сложным.

Как-то мы уже затрагивали тему отмостки, когда говорили о ремонте цоколя, но тогда мы только упомянули данный процесс, практически не вдаваясь в подробности.

Ремонт отмостки многоквартирного дома

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами из своих материалов комплекс работ по ремонту отмосток жилого дома Заказчика далее — Работы , расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать прилагаемому Техническому заданию, составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по настоящему договору в установленный договором срок. Заказчик обязуется: 2. Обеспечить готовность объектов к проведению работ.

Заказчик обязуется принять выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим договором. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в сроки, предусмотренные настоящим договором. При наличии замечаний по выполненным работам Заказчик в тот же срок дает письменный мотивированный отказ от подписания актов выполненных работ, и Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроком их выполнения. В течение дней с момента подписания настоящего договора назначить своего уполномоченного представителя для работы по настоящему договору.

Заказчик вправе: 2. Осуществлять контроль над ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика. В любое время затребовать от Подрядчика полный отчет, в том числе и финансовый, о ходе выполнения работ.

В случае обнаружения отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, заявить об этом Подрядчику, который обязан устранить указанные нарушения за свой счет в кратчайшие сроки. Подрядчик обязуется: 2. Выполнить все работы в объеме, сроки и на условиях настоящего договора. Предъявить результаты выполненных работ в полной готовности. В ходе выполнения работ исполнять все указания представителя Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего договора.

Обеспечить: производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и условиями настоящего договора; высокое качество производства работ, а также контроль за качеством поставленных для производства работ материалов; своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве и приемке работ.

При выполнении работ соблюдать требования законов и иных правовых актов о безопасности проводимых работ, в том числе соблюдать правила противопожарной безопасности, требования по охране труда, технике безопасности. При обнаружении некачественно выполненных работ Подрядчик обязан своими силами и средствами и без увеличения стоимости работ по настоящему договору в кратчайший срок, согласованный с Заказчиком, переделать эти работы.

В случае если по вине Заказчика Подрядчик не смог своевременно приступить к выполнению работ по настоящему договору, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены. В этом случае сроки окончания работы оговариваются отдельно.

Приемка работ после завершения работ по ремонту электрощитов осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

После завершения выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.

Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки работ в течение дней с даты получения Заказчиком Акта сдачи-приемки работ результат работ считается принятым Заказчиком и подлежит оплате в полном размере.

В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их. Гарантийные обязательства по качеству сданных работ соблюдаются в соответствии с нормами действующего законодательства. Цена настоящего договора составляет ориентировочно сумму в размере рублей в том числе НДС — рублей определена и согласована локальным сметным расчетом. Цена договора включает в себя общую стоимость всего комплекса работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, материалов для производства работ.

При выявлении в процессе ремонта необходимости выполнения дополнительных работ, Стороны согласовывают и оформляют условия их выполнения Дополнительным соглашением к настоящему договору об изменении объема и стоимости работ.

Оплата по настоящему договору производится путем безналичного перечисления сумм платежей на расчетный счет Подрядчика в течение дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Подрядчик несет полную материальную ответственность за свои действия и действия, привлекаемых им к исполнению настоящего договора третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных или закупленных им материалов, а также за качество выполняемых работ и соответствие их результатов нормам и требованиям действующих нормативных актов.

Подрядчик после приемки результатов работ в эксплуатацию не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполненными некачественно ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к двухстороннему акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. При нарушении сроков устранения недоделок Подрядчик несет имущественную ответственность согласно п.

Подрядчик несет ответственность за выполнение на объектах мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности, согласно действующему законодательству РФ. В случае возникновения между Заказчиком и Подрядчиком споров или разногласий, вытекающих из настоящего договора или связанных с ним, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров.

При не достижении соглашения по спорным вопросам Стороны обращаются в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы наводнение, землетрясение, военные действия , при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору.

В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на аннулирование договора или его части.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме, предусмотренном договором, качество работ в соответствии с условиями договора и требованиями к качеству работ, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки работ. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения работ и завершения расчетов по Договору.

Действие настоящего Договора прекращается в случае полного завершения Сторонами принятых обязательств по настоящему Договору.

Любые изменения и дополнения к данному договору должны быть оформлены дополнительным соглашением в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту отмостки здания МАУК КМЦБС

.

Стоимость отмостки частного дома Гидроизоляция фундамента и отмостка здания. Статья как правильно положить отмостку, советы и инструкции.

Ремонт отмостки в МКД. Текущий или капитальный? На этот раз споры связаны с ремонтом отмостки многоквартирного дома. Виноватой во всем, по традиции, является управляющая организация, а борцом за справедливость и за право граждан проживать в отремонтированном доме — органы государственного жилищного надзора далее также ГЖИ.

Устройство отмостки вокруг дома

По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами из своих материалов комплекс работ по ремонту отмосток жилого дома Заказчика далее — Работы , расположенного по адресу: , а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ. Технические условия, объем работ по настоящему Договору, качество их выполнения и комплектность должны соответствовать прилагаемому Техническому заданию, составляющему неотъемлемую часть настоящего Договора. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик. Подрядчик обязуется выполнить и сдать работы по настоящему договору в установленный договором срок.

.

Стоимость работ по отмостке вокруг дома

.

Договор на заделку отмостки. Это аксиома. Многие пренебрегают этим правилом и зачастую в дальнейшем пожинают плоды своей безграмотности. Рассмотрите вариант устройства системы правильного удаления воды с крыши, и тем самым вы сможете на более длительный период уберечь отмостку, которую мы строим сегодня. Содержание: Стоимость отмостки частного дома. Отмостка вокруг дома: устройство и возведение. Где на даче может понадобиться отмостка. Если делать отмостку с утеплением. Как правильно сделать отмостку вокруг дома, «мягкая отмостка» своими руками. Правильная утепленная отмостка вокруг дома. Отмо.

.

Отмостка вокруг дома. Цена работ

.

Договор на заделку отмостки

.

[YANDEXREETEXTUNIQ-1-2]

.

Договор На Ремонт Отмостки Жилого Дома

.

.

Комментариев: 2
  1. diggtyvet

    Ты долбаебина ст 58 конституции Украины читал! С таким адвокатом вышку дадут и 10 лет расстрела!

  2. Галина

    Нихуя себе ценники господин выкатывает.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2020 Юридическая консультация.